背景材料：某人防工程，建筑面积 25000m2，地下一层，层高 4m，基坑深为自然地面以下 6.5m。建设单位委托监理单位对工程实施全过程监理，建设单位和某施工单位根据《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工承包合同，工程施工过程中发生了下列事件：
事件一：施工单位进场后，根据建设单位提供的原场区内方格控制网坐标进行该建筑物的定位测设。
事件二：工程楼板组织分段施工，某一段各工作的逻辑关系见下表：
事件三：项目经理部根据有关规定，针对水平混凝土构件模板（架）体系，编制了模板（架）工程专项施工方案，经过施工项目负责人批准后开始实施，仅安排施工项目技术负责人进行现场监督。
事件四：在施工过程中，该工程所在地连续下了 6 天特大暴雨（超过了当地近 10 年来季节的最大降雨量），洪水泛滥，给建设单位和施工单位造成了较大的经济损失。施工单位认为这些损失是由于特大暴雨（不可抗力事件）所造成的，提出下列索赔要求（以下索赔数据与实际情况相符）：
工程清理、恢复费用 18 万；
施工机械设备重新购置和修理费用 29 万；
人员伤亡善后费用 62 万；
工期顺延 6 天。
【问题 1】事件一中，建筑物细部点定位测设有哪几种方法？本工程最适宜采用的方法是哪一种？
【问题 2】根据事件二表中给出的逻辑关系，绘制双代号网络计划图，并计算该网络计划图的工期。
【问题 3】事件三中，指出专项施工方案实施中有哪些不妥之处？说明理由。
【问题 4】事件四中，分别指出施工单位的索赔要求是否成立？说明理由。
【答案 1】
（1）直角坐标法，极坐标法，角度前方交会法，距离交会法。
（2）本工程最适宜采用直角坐标法。
【答案 2】工期=3+4+3+5+1=16 天
【答案 3】事件三中，
不妥 1：经施工项目负责人批准后开始实施
理由：专项方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专
业技术人员进行审核。经审核合格的，由施工单位技术负责人签字。
不妥 2：仅安排施工项目技术负责人进行现场监督。
理由：由专职安全管理人员进行现场监督。
【答案 4】
（1）工程清理、恢复费用 18 万元的索赔要求成立。
理由：不可抗力事件发生后，工程所需清理、修复费用，由发包人承担。
（2）施工机械设备重新购置和修理费用 29 万元的索赔要求不成立。
理由：不可抗力事件发生后，承包人机械设备损伤及停工损失，由承包人承担。
（3）人员伤亡善后费用 62 万元的索赔要求不成立。
理由：不可抗力事件发生后，工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用。
（4）工期顺延 6d 的索赔要求成立。
理由：不可抗力事件发生后，延误的工期相应顺延。
根据《招标投标法实施条例》，视为投标人相互串通投标的情形有（ ）。
某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该（ ）作为结算工程款的依据。
关于施工图预算和施工预算的说法，错误的是( )。
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法规，对必须招标的项目，招标人行为符合要求的是（ ）。
关于施工成本控制的说法，正确的是( )。
关于建设工程管理内涵的说法，正确的是( )。
工业安装工程中，分部分项工程质量验收记录的检查评定结论由（）编写。
某安装单位中标一综合机电总承包安装工程，合同造价3000 万元，项目施工内容包括：
净化空调系统（洁净度等级为N7）、储罐安装等。合同工期12 个月，2014 年8 月5 日开工。
安装单位在施工前，对并联水泵出口接管图纸进行了施工优化，其中水平主管和立管的接管方式如下：
在空调系统调试中，安装单位发现风管在系统启动时产品颤动且有噪声，经查是风管制作原因导致，安装单位采取相应措施处理后系统恢复正常。风管连接时，安装单位采用S 形插条连接，安装完毕后进行漏风量检测，漏风量严重超标。监理单位要求安装单位整改。
安装单位的技术人员对储罐的罐底焊缝采用真空箱法进行严密性试验，并对罐壁采用充水方式进行强度及严密性试验。
该工程在2015 年8 月5 日竣工验收，建设单位在2017 年8 月26 日发现空调不制冷后要求安装单位进行质量保修。
问题：
1.并联水泵出口水平主管与立管的接管方式是否正确？说明理由。画出正确的接管示意图（单线图）。
2.此工程的风管系统属于何种压力等级？分析造成风管颤动及噪声的制作原因。
3.分析风管漏风量严重超标的原因，应如何整改。
4.真空箱法的试验最低负压值是多少？简述罐壁的强度及严密性试验充水方法和合格标准。
5.安装单位是否应对空调系统进行质量保修？说明理由。写出该空调工程质保期的结束时间。
某制氧站经过招投标，由具有安装资质的公司承担全部机电安装工程和主要机械设备的采购。安装公司进场后，按合同工期，工作内容，设备交货时间，编制了施工进度计划如表1。
表1施工进度计划
在计划实施过程中，电气安装滞后10天，调试滞后3天。
A公司在设备采购时，在性价比方面对制造厂商进行了咨询，从中选择了备选厂商，进行了邀请招标。
在制氧机法兰和管道法兰连接时，施工班组未对法兰的偏差进行检验，即进行法兰连接，遭到项目工程师的制止。
整个工程施工完毕后，经过中间交接，建设单位组织了联动试运行，生产线各项指标均达到要求。
问题：
1.根据表1计算总工期需多少天？电气安装滞后及调试滞后是否影响总工期？并分别说明理由。
2.在选择供应商时，应考虑哪些因素？
3.制氧机在固定后，应如何与管道连接？
4.联动试运行生产线应达到什么要求？
金属罐中幅板焊接时，控制焊接变形的主要工艺措施有（ ）。
