当前位置：首页 → 建筑工程 → 一级建造师 → 一建水利水电工程实务->背景资料：某中型水库除险加固工程主要建设内容有：砌石护坡拆除
背景资料：
某中型水库除险加固工程主要建设内容有：砌石护坡拆除、砌石护坡重建、土方填筑(坝体加高培厚)、深层搅拌桩防渗墙、坝顶沥青道路、混凝土防浪墙和管理房等。计划工期9个月(每月按30天计)。合同约定：①合同中关键工作的结算工程量超过原招标工程量15%的部分所造成的延期由发包人承担责任;②工期?前的奖励标准为10000元/天，逾期完工违约金为10000元/天。施工中发生如下事件：
事件 1：为满足工期要求，采取分段流水作业，其逻辑关系如下表：
项目部技术人员编制的初始网络计划如下：????????????????????????????????????
项目部在审核初始网络计划时，发现逻辑关系有错并将其改正。
事件2：项目部在开工后第85天末组织进度检查，F、H、E、J工作累计完成工程量分别为400m3、600m3、20000m3、125m3(假定工作均衡施工)。
事件3：由于设计变更，K工作的实际完成时间为33天，K工作的结算工程量为292m3。除发生上述事件外，施工中其他工作均按计划进行。
【问题】
1.指出事件1中初始网络计划逻辑关系的错误之处。
2.依据正确的网络计划，指出计划工期和关键线路。
3.根据事件2的结果，说明进度检查时F、H、E、J工作的逻辑状况(按“…工作已完成…天工程量”的方式陈述)。指出哪些工作的延误对工期有影响及影响天数。
4.事件 3 中，施工单位是否有权?出延长工期的要求?并说明理由。
5.综合上述事件，该工程实际工期是多少天?承包人可因工期?前得到奖励或逾期完工支付违约金为多少?
1.事件1中初始网络计划逻辑关系的错误之处为：
E工作的紧前工作只有C工作。E工作的紧前工作应为C、D工作。
（在节点④、⑤之间缺少一项虚工作）。
2.（1）计划工期270天；
（2）关键线路：A→B→D→H→I→K→L→M。
3.（1）F工作已完成4天工程量，H工作已完成8天工程量，E工作已完成10天工程量，I工作已完成25天工程量；
（2）H、J工作拖延对工期有影响，H工作的延误对工作影响2天，J工作的延误对工期影响5天。
4.事件3中，施工单位有权?出延长工期的要求。
理由：依据合同，承包人对K工作结算工程量超过276m3(240×115%)部分所造成的工程延误可以?出延期要求。发包人承担责任的工程量为：292m3-240×115%=16m3，延长工期为：30/240×16=2d。
5.（1）该工程的实际工期为 278 天(270+5+3)； （2）因逾期完工支付违约金为 60000 元[10000×(278-270-2)])
根据《招标投标法实施条例》，视为投标人相互串通投标的情形有（ ）。
某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该（ ）作为结算工程款的依据。
关于施工图预算和施工预算的说法，错误的是( )。
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法规，对必须招标的项目，招标人行为符合要求的是（ ）。
关于施工成本控制的说法，正确的是( )。
关于建设工程管理内涵的说法，正确的是( )。
工业安装工程中，分部分项工程质量验收记录的检查评定结论由（）编写。
某安装单位中标一综合机电总承包安装工程，合同造价3000 万元，项目施工内容包括：
净化空调系统（洁净度等级为N7）、储罐安装等。合同工期12 个月，2014 年8 月5 日开工。
安装单位在施工前，对并联水泵出口接管图纸进行了施工优化，其中水平主管和立管的接管方式如下：
在空调系统调试中，安装单位发现风管在系统启动时产品颤动且有噪声，经查是风管制作原因导致，安装单位采取相应措施处理后系统恢复正常。风管连接时，安装单位采用S 形插条连接，安装完毕后进行漏风量检测，漏风量严重超标。监理单位要求安装单位整改。
安装单位的技术人员对储罐的罐底焊缝采用真空箱法进行严密性试验，并对罐壁采用充水方式进行强度及严密性试验。
该工程在2015 年8 月5 日竣工验收，建设单位在2017 年8 月26 日发现空调不制冷后要求安装单位进行质量保修。
问题：
1.并联水泵出口水平主管与立管的接管方式是否正确？说明理由。画出正确的接管示意图（单线图）。
2.此工程的风管系统属于何种压力等级？分析造成风管颤动及噪声的制作原因。
3.分析风管漏风量严重超标的原因，应如何整改。
4.真空箱法的试验最低负压值是多少？简述罐壁的强度及严密性试验充水方法和合格标准。
5.安装单位是否应对空调系统进行质量保修？说明理由。写出该空调工程质保期的结束时间。
某制氧站经过招投标，由具有安装资质的公司承担全部机电安装工程和主要机械设备的采购。安装公司进场后，按合同工期，工作内容，设备交货时间，编制了施工进度计划如表1。
表1施工进度计划
在计划实施过程中，电气安装滞后10天，调试滞后3天。
A公司在设备采购时，在性价比方面对制造厂商进行了咨询，从中选择了备选厂商，进行了邀请招标。
在制氧机法兰和管道法兰连接时，施工班组未对法兰的偏差进行检验，即进行法兰连接，遭到项目工程师的制止。
整个工程施工完毕后，经过中间交接，建设单位组织了联动试运行，生产线各项指标均达到要求。
问题：
1.根据表1计算总工期需多少天？电气安装滞后及调试滞后是否影响总工期？并分别说明理由。
2.在选择供应商时，应考虑哪些因素？
3.制氧机在固定后，应如何与管道连接？
4.联动试运行生产线应达到什么要求？
金属罐中幅板焊接时，控制焊接变形的主要工艺措施有（ ）。
