当前位置：首页 → 财会类 → 中级经济师 → 中级建筑与房地产经济->共用题干某建筑工程公司（乙方）于2013年4月20日与某建设
共用题干
某建筑工程公司（乙方）于2013年4月20日与某建设单位签订了建设商务大厦的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获得甲方聘请的监理工程师批准，甲方也在批准书上签字盖章。该工程的基坑采取机械大开挖施工，土方量为6000立方米，施工方案规定：乙方可租用挖掘机施工。合同约定按承包工程项目范围及施工措施费包干；约定在本年度5月11日开工，5月20日土方工程完工；5月21日至5月31日停工，由甲方另行安排，6月1日施工单位可进行正常施工。在实际施工中发生了以下四个事件：事件1：因租用的挖掘机大修，晚开工2天，造成人员窝工50个工日；事件2：施工过程中，因遇软弱土层，接到监理工程师于5月15日停工的命令，进行地质复查，配合用工25个工日；事件3：5月19日接到监理工程师于5月20日复工的命令，同时提出基坑开挖加深2米的设计变更通知单；事件4：5月23日用30个工日修复冲坏的永久性道路，5月24日恢复工作，最终基坑于5月30日挖掘完毕。根据以上资料，回答下列问题：
该租用的挖掘机大修时施工单位的责任造成的，因此施工单位不可以索赔。在实际施工中发生的事件1，该延迟开工是施工单位的责任。
工程实际地质条件与合同规定不一致时承包商可以提出的索赔。事件2，遇到软弱土层是业主的风险之一，因此施工单位可以索赔工期和费用，但不可以索赔利润。
设计变更、设计错误或业主、工程师的错误指令或提供错误的数据等造成工程修改、返工、停工或窝工等承包商可以提出的索赔。事件3，设计变更是业主的风险之一，施工单位既可索赔工期又可索赔费用。
该道路的整修工作属于业主责任，因此施工单位可以索赔工期和费用。
小王于2016年1月1日购买一款期限1年、到期一次性支付本息的银行理财产品，初始投资2万元。该产品按复利每季度计息一次，年利率为8％。则到期后小王一共能获得本息()元。
在商业银行资产负债管理方法中，用来衡量银行资产与负债之间重定价期限和现金流量到期期限匹配情况的方法是()分析法。
下列假设条件中,属于布莱克斯科尔斯期权定价模型假定的有（）。
根据《公司法》规定，公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权（ ）以上的股东，可以请求人民法院解散公司。
如果既定的资源配置状态能够在其他人福利水平不下降的情况下，通过资源重新配置使至少一个人的福利水平有所提高，这种资源重新配置被称为（ ）。
会计计量时采用历史成本进行计量的主要原因有（ ）。
短期融资能力强，需要的国际储备总量()。
下列不属于我国商业银行核心一级资本的是（）。
关于资本资产定价理论描述错误的是()。
甲机构在交易市场上按照每份10元的价格，向乙机构出售100万份证券，同时双方约定在一段时期后甲方按每份11元的价格，回购这lO0万份证券。
我国回购交易的品种主要是( )。
