设备监理合同管理模拟试卷

1.

根据相关法律规定，建设工程总承包单位完工后向建设单位出具质量保修书的时间为（）。

A. 竣工验收合格后
B. 提交竣工验收报告时
C. 竣工验收时
D. 交付使用时

A B C D

标记纠错

2.

项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是()

A. 委托代理
B. 法定代理
C. 指定代理
D. 转代理

A B C D

标记纠错

3.

根据《招标投标法》《招标投标法实施条例》和《评标委员会和评标方法暂行规定》，下列人员中，不得担任评标委员会成员的是( )。

A. 投标单位董事长的父亲
B. 投标单位总经理的同学
C. 因交通肇事犯罪受过刑事处罚的人
D. 招标项目所在地统计局局长

A B C D

标记纠错

4.

甲与乙订立合同，合同约定：甲向乙购买600m3木材，在600m3木材中，乙向甲供货500m3，另100m3由丙向甲供货。合同履行期限届满，乙如期供货履行，但丙没能如期供货。在此合同中应由( )承担违约责任。

A. 丙向甲
B. 丙和乙共同向甲
C. 乙向甲
D. 丙和乙向甲连带

A B C D

标记纠错

5.

FIDIC新黄皮书规定，业主应向承包商支付期中付款证书确认的款额，付款时间在( )天内。

A. 工程师签发期中付款证书后的28
B. 工程师完成工程量计量后的56
C. 工程师收到报表和证明文件后的56
D. 工程师签发期中付款证书后的56

A B C D

标记纠错

6.

甲超越代理权使用乙公司的合同专用章、营业执照副本等证明材料，在乙不知情的情况下，以乙的名义与丙订立合同。以上情况丙并不知情，则甲代理行为的效力为( )。

A. 有效
B. 无效
C. 乙追认后有效
D. 乙拒绝后无效

A B C D

标记纠错

7.

在设备工程合同履行中，属于业主索赔事由的是( )。

A. 设备监理工程师要求增加工程量，致使业主受到损失
B. 设备监理工程师批示错误，致使业主受到损失
C. 因设备监理工程师原因造成工程未能进行中间验收，致使业主受到损失
D. 因分包商过错，致使业主受到损失

A B C D

标记纠错

8.

2012年5月8日，王某骑车回家经过一个工地，掉入没有设置明显标志和采取安全措施的坑中，当时未予注意，5月29日去医院检查才发现骨折。王某于6月10日出院找到建设项目的发包人和承包人要求赔偿。二单位相互推委。次日，王某前往法院起诉，突遭台风袭击，中途返回。下列说法正确的是( )。

A. 本案诉讼时效应于2013年5月29日届满
B. 本案诉讼时效应于2013年6月10日届满
C. 王某6月11日的行为适用诉讼时效中止
D. 王某6月11日的行为适用诉讼时效中断

A B C D

标记纠错

9.

甲因需资金，将手中一张汇票质押给乙。根据《物权法》，乙对该汇票的质权自+( )时成立。

A. 甲将汇票交付于乙
B. 汇票登记
C. 甲将汇票提存于公证处
D. 质押合同签字

A B C D

标记纠错

10.

承揽合同履行中，定作人未按约定支付报酬的，承揽人对完成的工作成果享有的权利是( )。

A. 即时处分权
B. 使用权
C. 留置权
D. 收益权

A B C D

标记纠错

11.

根据《担保法》的规定，有关抵押表述正确的是( )。

A. 只能由债务人提供抵押物
B. 抵押人转移对抵押物的占有
C. 抵押权人有权依法以抵押物的变卖价款优先受偿
D. 债务人不履行债务时，抵押物归债权人所有

A B C D

标记纠错

12.

根据FIDIC《生产设备和设计-施工合同条件》的规定，承包商应为工程、生产设备、材料和承包商文件投保，保险的有效期应从( )。

A. 开工日期起到颁发工程接收证书止
B. 开工日期起到颁发最终付款证书止
C. 基准日期起到颁发工程接收证书止
D. 基准日期起到颁发最终付款证书止

A B C D

标记纠错

13.

缺陷通知期的起始日期是( )。

A. 工程通过竣工试验的日期
B. 工程师颁发接收证书的日期
C. 承包商竣工试验申请书中注册的竣工日期
D. 接收证书上标明的竣工日期

A B C D

标记纠错

14.

对基准点、基准线和基准标高等原始数据的错误，应由( )承担责任。

A. 工程师
B. 业主
C. 承包商
D. 分包商

A B C D

标记纠错

15.

由于业主原因造成未经竣工试验而接收工程，应在缺陷通知期内进行竣工试验的，工程师应按提前( )天通知承包商进行竣工试验的日期。

A. 7
B. 14
C. 21
D. 28

A B C D

标记纠错

16.

采用FIDIC合同条件的设备工程合同，给承包商在履约过程中可能造成的人员伤亡或物质财产损失办理责任险时，保险的有效期的终止日是( )。

A. 工程竣工之日
B. 竣工时间届满之日
C. 签发接收证书日
D. 签发履约证书日

A B C D

标记纠错

17.

产品质量责任虽然属于综合法律责任，但不包括( )。

A. 民事责任
B. 行政责任
C. 经济责任
D. 刑事责任

A B C D

标记纠错

18.

业主退还履约保证给承包商的期限是( )天内。

A. 工程师签发接收证书后的14
B. 业主接收工程后的21
C. 缺陷通知期届满后的14
D. 业主收到工程师签发的履约证书副本后的21

A B C D

标记纠错

19.

法定代理终止条件是( )

A. 代理期限届满
B. 被代理人取消委托
C. 代理人辞去委托
D. 代理人丧失行为能力

A B C D

标记纠错

20.

由于变更计划、制造要求而造成设计工作的返工、停工、窝工或修改时，委托人应( )。

A. 按照合同约定支付设计费
B. 依照设计人实际消耗的工作量增付费用
C. 与设计人就设计费用问题重新协商
D. 偿付逾期违约金

A B C D

标记纠错

21.

工程师收到承包商的签发接收证书申请后，未在( )天内作出答复，而工程或单位工程(视情况而定)实质上符合合同要求，应认为在上述期限的最后一天已经签发了接收证书。

A. 14
B. 28
C. 42
D. 56

A B C D

标记纠错

22.

根据《招标投标法》，下列项目必须进行招标采购的是( )。

A. 某新式武器的设计
B. 地震灾区道路抢修
C. 部分使用国有投资项目的施工
D. 全部国有投资的项目前期咨询

A B C D

标记纠错

23.

采用FIDIC合同条件的设备工程合同，在( )后，因法律变化引起工程费用增加的，应相应调整合同价格。

A. 基准日期
B. 合同生效
C. 工程师通知开工
D. 开工日期

A B C D

标记纠错

24.

乙施工企业承包的由甲投资建设的某工程项目，合同约定，竣工验收合格后15日内甲支付工程尾款。2012年3月1日工程竣工验收合格，3月3日乙向甲提交工程结算文件，3月20日乙向甲交付工程，后甲迟迟未能结算工程款，乙于6月10日向法院起诉，关于延期结算利息的计付日的确定，( )是正确的。

A. 2012年3月3日
B. 2012年3月16日
C. 2012年3月20日
D. 2012年6月10日

A B C D

标记纠错

25.

保险合同订立后，投保人向保险人支付一定保险费，在( )遭遇特定灾害事故造成其财产损毁或人身伤亡之后，由保险人承担经济补偿或给付保险金的责任。

A. 投保人
B. 受益人
C. 被保险人
D. 保险人

A B C D

标记纠错

26.

甲给乙发的要约中表明：“本要约9月10日前答复有效”，乙在9月5日以电报的方式作出承诺，但由于邮局的原因，直到9月13日甲才收到电报，甲立即给乙打电话称不接受该承诺。根据题义，下列表述正确的是( )。

A. 承诺迟延但有效
B. 承诺迟延且无效
C. 承诺超期但有效
D. 承诺超期且无效

A B C D

标记纠错

27.

甲建筑设计研究院与乙单位签订了一份设备工程设计合同。该合同法律关系的客体是( )。

A. 物
B. 行为
C. 图纸
D. 智力成果

A B C D

标记纠错

28.

承包商提交履约保证的期限是( )。

A. 收到中标函后的28天内
B. 签订合同后的28天内
C. 收到开工通知后的28天内
D. 设备工程合同生效前

A B C D

标记纠错

29.

《合同法》规定，商业广告的内容( )，视为要约。

A. 包含价格内容的
B. 符合要约规定的
C. 详细介绍商品的
D. 附加了期限的

A B C D

标记纠错

30.

设备采购合同中，因出卖人原因导致不能全部或部分交货，应依照( )的违约金数额支付违约金。

A. 法律规定
B. 合同约定
C. 买受人要求
D. 出卖人接受

A B C D

标记纠错

31.

采用FIDIC合同条件的设备工程合同，无论工程师采取何种方式提出变更，应在( )之前。

A. 开工日期
B. 签发付款证书
C. 签发接收证书
D. 签发履约证书

A B C D

标记纠错

32.

如果规定必须在工程接收之前完成对业主的人员进行工程操作和维修方面的培训，则完成培训是( )的构成条件之一。

A. 进行工程竣工试验
B. 工程接收
C. 进行工程竣工后试验
D. 签发履约证书

A B C D

标记纠错

33.

在设备采购合同中，设备所有权自( )时起转移。

A. 支付定金
B. 支付价款
C. 交付设备所有权凭证
D. 交付设备

A B C D

标记纠错

34.

设备工程安装中，如果由采购方负责设备安装调试，则供货方的现场服务内容不应包括( )。

A. 提供现场的地下管线资料
B. 派出必要的现场服务人员
C. 重要工序须经供货方现场技术人员签字确定
D. 整个安装调试过程应在供货方现场人员指导下进行

A B C D

标记纠错

35.

FIDIC合同条件引入的解决争端机制，要求业主和承包商的任何争端首先书面交由( )解决。

A. 工程师
B. 争端评判委员会(DAB)
C. 仲裁机构
D. 人民法院

A B C D

标记纠错

36.

甲、乙两公司设备工程合同纠纷一案，由某仲裁委员会开庭审理。开庭当天，街道开庭通知书的被申请人乙无正当理由拒不到庭，则仲裁庭可以( )。

A. 撤销案件
B. 中止审理
C. 终结审理
D. 缺席判决

A B C D

标记纠错

37.

如果业主不合理地拖延竣工后试验，由此产生的损失，承包商有权索赔( )。

A. 竣工时间及相关费用
B. 相关费用并加合理利润
C. 竣工时间、相关费用并加合理利润
D. 缺陷通知期及相关费用

A B C D

标记纠错

38.

下列关于误期损害赔偿费的说法，错误的是( )。

A. 如果承包商没有按合同约定的竣工时间完成工程，需向业主支付误期损害赔偿费
B. 误期损害赔偿费不超过投标函附录的最高限额
C. 支付误期损害赔偿费后，即可解除承包商合同下的其他义务
D. 误期损害赔偿费按日计算

A B C D

标记纠错

39.

在设备工程合同的索赔争议提起仲裁或诉讼时，设备监理工程师处于( )地位。

A. 原告
B. 第三人
C. 证人
D. 被告

A B C D

标记纠错

40.

根据《建设工程质量管理条例》的规定，施工人员对钢筋混凝土梁中用到的钢筋取样时，应当在( )。

A. 建设单位的监督下取样，并送交监理人员检测
B. 监理人员的监督下取样，并送交建设单位检测
C. 设计单位的监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测
D. 建设单位或者监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测

A B C D

标记纠错

41.

FIDIC新黄皮书规定，承包商在收到( )后，应按合同规定的份数和时间向工程师提交最终报表草案并附证明文件。

A. 接收证书
B. 履约担保
C. 履约证书
D. 保留金

A B C D

标记纠错

42.

根据《合同法》的规定，下列关于代位权行使的表述，错误的是( )。

A. 债权人可以向人民法院请求以自己的名义代为行使债务人的债权
B. 专属于债务人自身的债权，债权人不得行使代位权
C. 代位权的行使范围以债务人的债权为限
D. 债权人行使代位权的必要费用，由债务人承担

A B C D

标记纠错

43.

设备承揽合同中，承揽人可将部分工作交由第三人完成，下列有关“第三人完成的工作”的叙述，正确的是( )。

A. 该部分工作如符合合同约定，由定作人向第三人支付报酬
B. 该部分工作如不符合合同约定，由第三人对定作人负责
C. 承揽人应就该部分工作对定作人负责
D. 该部分工作既可是辅助性工作，也可以是对工作成果质量起关键性的工作

A B C D

标记纠错

44.

跃兴工程公司与建设单位签订了工程施工承包合同，建设单位的下列行为中，属于违法行为的是( )。

A. 委托与建设单位同属于一个集团的具有监理该项目资质的某监理公司实施工程施工监理
B. 为早日实现投资效益，书面通知跃兴公司将合同约定的13个月工期压缩为12个月
C. 向工地派驻1名建设单位的代表
D. 所有取样的试块、试件送由建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测

A B C D

标记纠错

45.

给付定金的一方不履行约定债务的，无权要求返还定金，接受定金的一方不履行约定债务的，应当( )。

A. 返还定金
B. 抵作合同价款
C. 双倍返还定金
D. 继续履行合同

A B C D

标记纠错

46.

按照《招标投标法实施条例》的规定，投标人对开标有异议的，应当在( )提出。

A. 开标前
B. 提交投标书时
C. 开标现场
D. 确定招标人前

A B C D

标记纠错

47.

采用FIDIC合同条件的设备工程合同，“不可预见”被定义为“一个有经验的承包商在( )前不能合理预见”。

A. 提交投标书日期
B. 基准日期
C. 实施工程
D. 进入现场

A B C D

标记纠错

48.

根据《物权法》的规定，下列关于建设用地使用权的说法，正确的是( )。

A. 建设用地使用权是建设用地使用权人对土地享有占有、使用和收益的权利
B. 建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立
C. 设立建设用地使用权，应当采取招标、拍卖等公开竞价的方式出让
D. 建设用地使用权期间届满前，国家不得收回该土地

A B C D

标记纠错

49.

下列关于投标保证金的说法，符合《招标投标法实施条例》规定的是( )。

A. 投标保证金不得超过投标总价的2%
B. 招标人不得挪用投标保证金
C. 投标保证金不得以支票形式提交
D. 投标保证金有效期应超出投标有效期15天

A B C D

标记纠错

50.

检核表的核心思想是( )。

A. 确定事件的逻辑关系
B. 持续改进
C. 分析事件的合理性
D. 完整描述事件的全过程

A B C D

标记纠错

51.

根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，承包商应提前21天发出其可进行每项竣工试验的日期通知。该通知应发给( )。

A. 工程师
B. 监理公司
C. 业主
D. 安全生产主管部门

A B C D

标记纠错

52.

设备监理工程师进行索赔审核时，其主要工作之一是( )。

A. 提出索赔事由
B. 核定实际损失
C. 提出索赔依据
D. 提出赔偿金额

A B C D

标记纠错

53.

按照《招标投标法实施条例》的规定，招标人在招标文件中载明的投标有效期，起算时间是( )之日。

A. 投标人发出投标文件
B. 招标人收到投标文件
C. 提交投标文件截止
D. 提交投标保证

A B C D

标记纠错

54.

某文艺团体于1970年集体创作了一部作品，该作品于1971年5月4日首次公开发表。1982年对该作品进行了修改，于1984年3月8日再度公开发表。根据我国《著作权法》规定，该作品著作权的财产权保护期限至( )。

A. 2021年5月4日
B. 2034年3月8日
C. 2021年12月31日
D. 2034年12月31日

A B C D

标记纠错

55.

投标人在投标过程中出现( )时，招标人可以没收投标保证金。

A. 投标文件的密封不符合招标文件的要求
B. 投标文件中附有招标人不能接受的条件
C. 购买招标文件后不递交投标文件
D. 中标人未能在规定期限内提交履约保证金

A B C D

标记纠错

56.

代理人在代理权限内作出的意思表示应该是( )。

A. 被代理人的意思表示
B. 和第三人协商后的意思表示
C. 代理人独立的意思表示
D. 代理人和被代理人的共同意思表示

A B C D

标记纠错

57.

买受人在合同内错填到货地点或接货人，导致出卖人送货或代运过程中不能顺利交接货物，所产生的后果由( )承担。

A. 出卖人
B. 承运人
C. 买受人
D. 出卖人与买受人

A B C D

标记纠错

58.

设备工程合同履行过程中合同调整的技术措施是( )。

A. 增加人员投入
B. 变更工程设计
C. 加大资金收入
D. 调整合同计划

A B C D

标记纠错

59.

根据《担保法》，债权人和保证人对保证方式没有约定或约定不明确的，保证人承担保证责任的方式是( )。

A. 一般保证
B. 保证人要求的方式
C. 债权人要求的方式
D. 连带责任保证

A B C D

标记纠错

60.

根据我国《合同法》的规定，合同当事人承担违约责任适用( )责任原则。

A. 无过错
B. 过错
C. 推定过错
D. 混合

A B C D

标记纠错

61.

根据《合同法》的规定，当事人因不可抗力不能履行合同的，应当( )。

A. 赔偿对方全部损失
B. 解除合同
C. 及时通知对方
D. 在合理期限内提供证明给对方
E. 积极防御不可抗力的再次发生

A B C D E

标记纠错

62.

设备监理工程师预防和减少索赔的管理措施主要包括( )。

A. 完善合同条款
B. 认真审核索赔报告
C. 反驳承包商的索赔
D. 加强监督管理
E. 提供全面服务

A B C D E

标记纠错

63.

设备工程合同管理中进度管理的要点主要包括( )。

A. 工程开工
B. 工程暂停
C. 竣工时间的延长
D. 赶工
E. 误期损害赔偿

A B C D E

标记纠错

64.

民法是调整平等民事主体的自然人、法人及其他非法人组织之间( )的法律规范的总称。

A. 权利和义务关系
B. 债权和债务关系
C. 人身关系
D. 财产关系
E. 民事责任关系

A B C D E

标记纠错

65.

专利权的客体包括( )。

A. 计算机软件
B. 发明
C. 实用新型
D. 工程设计
E. 外观设计

A B C D E

标记纠错

66.

下列产品中，适用《产品质量法》的有( )。

A. 商品混凝土
B. 商品房
C. 施工企业的吊装设备
D. 监理单位的电子设备
E. 军工产品

A B C D E

标记纠错

67.

根据我国相关规定，评标方法包括( )。

A. 经评审的最低投标价法
B. 综合打分法
C. 平均分值法
D. 经验估计法
E. 设备寿命周期成本评标价法

A B C D E

标记纠错

68.

默示义务索赔中，默示义务的内容包括( )。

A. 合同相关的隐含规定
B. 惯例
C. 明示义务的“必要延伸”
D. 合同明确规定条款
E. 合同补遗的明确规定

A B C D E

标记纠错

69.

下列关于委托合同中，受托人义务与责任正确的是( )。

A. 受托人要根据委托人的指示的内容、范围、方式、目的等行事，不得违反、变更、曲解委托人指示
B. 受托人可将受托事务转交他人处理
C. 受托人向委托人报告受托事务处理情况是一种默示义务
D. 受托人依照合同处理委托事务所取得的各种财产，要及时移交给委托人
E. 有偿的委托合同，因受托人过错致使委托人受到经济损失的，受托人要承担赔偿责任

A B C D E

标记纠错

70.

下列属于委托人授予监理人的权力有( )。

A. 对本项目有关方案、计划的审查权
B. 对本项目有关参与单位的协调权
C. 压缩合同工期
D. 在项目实施过程中对“被监理人”的工作质量的检查权、监督权
E. 对本项目合同款支付申请的审核权

A B C D E

标记纠错

71.

下列行政机关的行政行为中，相关当事人可以提起行政诉讼的情形有( )。

A. 吊销施工企业的营业执照
B. 查封施工现场的施工起重机械
C. 对建筑安全监督管理机构的工作人员予以处分
D. 工程建设标准批准部门修改《工程建设标准强制性条文》
E. 建设行政主管部门对调解成功的建设合同争议，拟定调解协议

A B C D E

标记纠错

72.

设备工程合同正式签字前，当事人双方应进行的工作包括( )。

A. 审查合同文件是否符合法律、行政法规、相关标准规范的规定
B. 审查合同的完备性
C. 审查合同双方的责、权、义的对等性
D. 审查合同语言文字的准确性
E. 审查进度报告的合理性

A B C D E

标记纠错

73.

理论上对产品缺陷进行分类时，产品缺陷包括( )。

A. 设计缺陷
B. 制造缺陷
C. 包装缺陷
D. 指示缺陷
E. 使用缺陷

A B C D E

标记纠错

74.

采用FIDIC合同条件的设备工程合同，工程师提出变更的方式有( )。

A. 由业主向承包商提出建议书
B. 工程师请求承包商提交变更建议书
C. 工程师向承包商发出变更建议书
D. 工程师直接发出变更指示
E. 由业主直接发出变更指示

A B C D E

标记纠错

75.

承包商出现的下列情况中，业主有权终止合同的有( )。

A. 实施的设备工程出现重大质量缺陷
B. 放弃工程
C. 不按合同规定开工
D. 将整个工程分包
E. 行贿受贿

A B C D E

标记纠错

76.

对于产品的缺陷，我国的分类方法包括( )

A. 设计缺陷
B. 生产缺陷
C. 运输缺陷
D. 指示缺陷
E. 经营缺陷

A B C D E

标记纠错

77.

根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，下列选项中，属于工程监理单位安全责任的有( )。

A. 应当依法取得安全生产许可证，并在许可的范围内承担工程监理业务
B. 不得与建设单位的有利害关系
C. 在实施监理前，就设计文件向施工单位作出说明和技术交底
D. 按照工程强制性标准实施监理
E. 施工单位对严重安全事故隐患拒不整改的，及时向有关主管部门报告

A B C D E

标记纠错

78.

风险管理内容包括( )。

A. 风险识别
B. 风险分析
C. 风险评价
D. 风险处置
E. 风险回避

A B C D E

标记纠错

79.

下列选项中，属于要约邀请的有( )。

A. 寄送的价目表
B. 拍卖公告
C. 悬赏告示
D. 招股说明书
E. 投标文件

A B C D E

标记纠错

80.

下列情况中，承包商有权立即终止合同的有( )。

A. 业主未能及时向承包商提供其财务安排的合理证明
B. 业主未能及时支付期中付款证书中标明的金额
C. 长期停工影响整个工程
D. 业主实质上未履行合同义务
E. 业主破产

A B C D E

标记纠错

81.

某一属于工程建设项目招标范围的项目，项目总投资2000万元。建设过程中需要进项的下列采购中，可以不进行招标，直接采购的有( )。

A. 专业工程施工发包，单项合同估算价150万元人民币
B. 重要设备的采购，单项合同估算价150万元人民币
C. 设计合同单项合同估算价90万元人民币
D. 勘察合同单项合同估算价60万元人民币
E. 监理合同单项合同估算价30万元人民币

A B C D E

标记纠错

82.

某施工单位组织编制深基坑的专项施工方案时实施的下列行为中，符合《建设工程安全生产管理条例》的有( )。

A. 组织专家论证
B. 附具安全验算结果
C. 经专职安全生产管理人员和项目经理签字报送监理机构
D. 经总监理工程师签字后实施
E. 由专职安全生产管理人员现场监督实施

A B C D E

标记纠错

83.

根据我国《招标投标法》的规定，招标代理机构应当具备的条件有( )。

A. 有从事招标代理业务的营业场所和相应资金
B. 有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量
C. 有可以作为评标委员会人选的技术、经济等方面的专家库
D. 有自己的名称的事业单位
E. 经有关行政机关批准成立

A B C D E

标记纠错

84.

业主针对履约保证可提出索赔的情形包括( )。

A. 未能在竣工时间内完成工程
B. 承包商未能确保履约保证在缺陷通知期期满前持续有效
C. 拒绝按照合同向业主支付其应付的金额
D. 未能在收到业主要求其纠正违约的通知后的合同规定时间内纠正违约
E. 发生了业主有权终止合同的情形

A B C D E

标记纠错

85.

根据《合同法》，下列合同中，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构撤销的合同有( )。

A. 一方以胁迫手段订立的合同
B. 附生效条件的合同
C. 以合法形式掩盖非法目的的合同
D. 一方以欺诈手段订立的合同
E. 在订立合同时显失公平

A B C D E

标记纠错

86.

相对其他合同计价方式而言，固定单价合同的优点有( )。

A. 编制工程量清单不需要花费一定的物质成本和时间成本
B. 承包商所做的每项工作都能在合同价格中得到体现，承包商能够根据工程量估算自己的工作范围并据此制订适当的实施计划
C. 如果工作范围不发生变化，业主的财务支出将是固定的
D. 填入单价的工程量清单有利于业主通过汇总价评判投标人的报价优劣情况
E. 在一定程度上可激励承包商降低成本，以提高单位直接成本的效益

A B C D E

标记纠错

87.

下列关于不安抗辩权的叙述，正确的有( )。

A. 不安抗辨权是先履行义务一方当事人享有的权利
B. 不安抗辨权是后履行义务一方当事人享有的权利
C. 不安抗辨权的行使方式是中止履行合同义务
D. 不安抗辨权的行使方式是终止履行合同义务
E. 不安抗辨权的适用条件是对方当事人死亡或丧失行为能力

A B C D E

标记纠错

88.

采用FIDIC新黄皮书的设备工程合同，最终决算应包括的内容有( )。

A. 承包商完成设备工程的全部价值
B. 退还保留金
C. 竣工结算额
D. 根据合同核实和确定业主应付给承包商或承包商应付给业主的其他费用
E. 索赔引起相应变化的款额

A B C D E

标记纠错

89.

对于设备工程的质量缺陷进行修复，工程师有权指示承包商完成的工作有( )。

A. 从合同中删除有质量缺陷的工作
B. 换掉不符合合同的材料和生产设备并移出现场
C. 自费调查导致质量缺陷的原因
D. 对不符合合同要求的工作返工
E. 在发生紧急情况时，如事故、意外事件等，实施为保证工程安全迫切需要的工作

A B C D E

标记纠错

90.

根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，雇主应承担由于战争而导致的( )损失或损坏的风险。

A. 工程
B. 货物
C. 承包商文件
D. 工程师文件
E. 承包商设备

A B C D E

标记纠错

91.

选择谈判小组成员一般要考虑的方面有( )。

A. 敏捷清晰的思维推理能力
B. 专业特长
C. 各专业知识有机整合
D. 谈判小组的人员数量
E. 表达与传递信息的能力

A B C D E

标记纠错

92.

在设备工程安装合同中，发包人的义务主要有( )。

A. 办理土地征用、拆迁补偿等事宜
B. 开通安装调试场地与城乡公共道路的通道
C. 办理安装调试许可证
D. 组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底
E. 对安装调试的重要工序进行确认

A B C D E

标记纠错

93.

根据《民法通则》，法人应具备的基本条件有( )。

A. 依法成立
B. 设立分支机构
C. 有必要的财产和经费
D. 能够独立承担民事责任
E. 有自己的名称、组织机构和场所

A B C D E

标记纠错

94.

建设工程承包单位在向建设单位出具的质量保修书中，应当明确建设工程的( )等。

A. 保修范围
B. 保修总次数
C. 保修期限
D. 保修人员
E. 保修责任

A B C D E

标记纠错

95.

下列专项施工方案中，施工单位应当组织专家进行论证、审查的有( )。

A. 起重吊装工程
B. 地下暗挖工程
C. 高大模板工程
D. 拆除、爆破工程
E. 脚手架工程

A B C D E

标记纠错

96.

建设工程的保修范围应当包括( )。

A. 地基基础工程
B. 主体结构工程
C. 屋面防水工程
D. 供热系统
E. 电力、邮电通讯工程

A B C D E

标记纠错

97.

根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》规定，下列关于履约证书的叙述，正确的有( )。

A. 履约证书是对全部或部分工程符合合同的竣工要求的确认
B. 履约证书确认了承包商根据合同已履行了其所有义务时工程的价值
C. 履约证书的签发，无须承包商提出申请
D. 履约证书可证实承包商的义务已经完成，但合同应被认为仍然有效
E. 履约证书可证实承包商的义务已经完成，合同终止

A B C D E

标记纠错

98.

采用FIDIC合同条件的设备工程合同，合同的终止类型有( )。

A. 由业主终止
B. 由工程师终止
C. 由承包商终止
D. 因不可抗力终止
E. 由分包商终止

A B C D E

标记纠错

99.

按照我国《合同法》的规定，下列陈述中，属于对要约内容的实质性变更的有( )。

A. 有关合同标的数量变更
B. 有关合同履行期限的变更
C. 对要约内容作出某些一般性补充
D. 对要约内容作出某些限制
E. 对要约内容增加有建议性条款

A B C D E

标记纠错

100.

接收设备工程或单位工程应满足的条件有( )。

A. 承包商已按合同规定，完成了全部工程
B. 工程已按合同规定基本完成并通过了竣工试验
C. 承包商已按合同规定，履行了全部施工义务
D. 工程师已经签发了工程接收证书
E. 视为工程师已签发了工程接收证书

A B C D E

标记纠错

设备监理合同管理模拟试卷1

答题卡（剩余道题）

暂停期间答题时间停止，不可答题!

你确定交卷吗？

题目纠错

友情链接

设备监理合同管理模拟试卷1

答题卡（剩余 道题）

暂停期间答题时间停止，不可答题!

你确定交卷吗？

题目纠错

友情链接

答题卡（剩余道题）