某办公楼工程，建筑面积 5500 ㎡，框架结构，独立柱基础，上设承台梁，独立柱基础埋深为 1.5m，地质勘察报告中地基基础持力层为中砂层，基础施工钢材由建设单位供应。基础工程施工分为两个施工流水段，组织流水施工，根据工期要求编制了工程基础项目的施工进度计划，并绘出施工双代号网络计划图，如下图所示：
在工程施工中发生以下事件：
事件 1：土方 2 施工中，开挖后发现局部基础地基持力层为软弱层需处理，工期延误 6d。
事件 2：承台梁 1 施工中，因施工用钢材未按时进场，工期延期 3d。
事件 3：基础 2 施工时，因施工总承包单位原因造成工程质量事故，返工致使工期延期 5d。
【问题】
1.指出基础工程网络计划的关键线路，写出该基础工程计划工期。
2.针对本案例上述各事件，施工总承包单位是否可以提出工期索赔，并分别说明理由。
3.对索赔成立的事件，总工期可以顺延几天？实际工期是多少天？
4.上述事件发生后，本工程网络计划的关键线路是否发生改变？如有改变，请指出新的关键线路，并在下图绘制施工实际进度横道图。
1.基础工程网络计划的关键线路为：①—②—③—④—⑤—⑥或（土方 1→基础 1→基础 2→承台梁 2）。该基础工程计划工期＝3＋7＋7＋3＝20d。
2.上述各事件中，施工总承包单位是否可以提出工期索赔及理由具体如下：
事件 1，施工总承包单位可以提出工期索赔，索赔工期＝6－4＝2d。
理由：发现局部基础地基持力层为软弱层需处理，这是施工总承包单位不可预见的，因此可以提出工期索赔。虽然土方 2 不是关键工作，但是延误的工期 6d 已超过其总时差 4d，非关键工作变为关键工作，因此可以提出 2d 的工期索赔。
事件 2，施工总承包单位不可以提出工期索赔。
理由：虽然基础施工钢材由建设单位供应，因施工用钢材未按时进场导致工期延期 3d，理应由建设单位承担责任，但是承台梁 1 不是关键工作，且总时差为 4d，延期的 3d 未超过其总时差，所以不可以提出工期索赔。
事件 3，施工总承包单位不可以提出工期索赔。
理由：基础 2 施工工期延期 5d 是由于施工总承包单位的原因造成的，属于施工总承包单位应承担的责任，虽然基础 2 属于关键工作，但也不可以提出工期索赔
3.对索赔成立的事件，总工期可以顺延：6-4=2（天）。
实际工期＝3＋9＋12＋3＝27（天）。
4.上述事件发生后，本工程网络计划的关键线路发生了改变，新的关键线路为：①—②—④—⑤—⑥或（土方 1→土方 2→基础 2→承台梁 2）。
基础工程施工实际进度横道图如图所示。
承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，竣工日期()。
根据《建设工程质量管理条例》，最低保修期限不低于2年的工程有（ ）。
下列关于联合体投标的说法，错误的是 ( )
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》。关于解决工程价款结算争议的说法，正确的是（ ）。
预算定额是编制概算定额的基础，是以（）为对象编制的定额。
关于工程量清单计价方式下竣工结算的编制原则，下列说法中正确的是（ ）。
（2020年真题）根据《建设工程质量管理条例》,建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案的是涉及（ ）的装修工程。
（2020年真题）施工作业人员张某在作业过程中，发现吊装预制构件未绑扎牢固而失衡摆动，即将脱落直接危及人身安全，随即停止作业并迅速躲避。该情形属于张某行使（ ）。
（2020年真题）根据《消防法》。关于施工企业的消防安全职责的说法，正确的是（ ）。
（2019年） 根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，属于建筑施工企业负责人的是 （ ）。
